【工程类】中国电建西北院河南林州弓上抽水蓄能电站安全监测系统工程土建安装劳务标招标公告

项目进度

2024-10-25

招标 | 【工程类】中国电建西北院河南林州弓上抽水蓄能电站安全监测系统工程土建安装劳务标招标公告

招标详情

河南林州弓上抽水蓄能电站安全监测系统工程

土建安装劳务标招标公告

1 招标条件

*******************已中标河南林州弓上抽水蓄能电站安全监测系统工程项目，项目业主为************。本项目包含的土建安装劳务等劳务分包已具备招标条件，*******************作为招标人，现对该项目进行公开招标,凡具备承担本项目的资质条件、能力和信誉且有意投标的企业法人，均可向招标人购买招标文件参与本项目投标。

2 工程概况与招标范围

2.1 项目建设地点

河南林州弓上抽水蓄能电站位于河南省安阳林州市合涧镇境内，电站距郑州和安阳的直线距离分别为*****和****，地理位置优越。

2.2 项目概况

河南林州弓上抽水蓄能电站位于河南省安阳林州市合涧镇境内，上、下水库均位于卫河水系淇河支流淅河流域内，上水库位于弓上水库北侧支沟烟云沟，下水库利用已建的弓上水库，弓上水库是淅河上游的*座中型水库。电站距郑州和安阳的直线距离分别为*****和****。电站装机容量******，装机4台，单机容量*****。林州弓上抽水蓄能电站为*等大(1)型工程。主要建筑物按1级建筑物设计；次要建筑物按3级建筑物设计；临时建筑物按4级建筑物设计。电站主要包括上水库、输水发电系统、下水库等3大建筑物。

2.3 项目建设工期

本项目计划总工期**个月（****日历天）；计划开工时间***4年**月**日，***9年**月**日完工，具体开工时间以招标人通知的开工时间为准，但总工期不变。

2.4 分包内容

本项目拟分包的工作内容主要包含(但不限于)：

（1）上水库及其建筑物监测仪器设备安装劳务；

（2）下水库及其建筑物监测仪器设备安装劳务；

（3）输水发电系统建筑物监测仪器设备安装劳务；

（4）自动化仪器设备安装劳务；

（5）建设期间的巡视检查、辅助监测及设施设备维护；

（6）其他需要配合完成的相关安全监测土建劳务；

（7）合同执行期间需做好与各方的协调配合；合同期本项目相关的所有维护、拆除、撤离等工作，且承包人应提供不少于*辆汽车，至少包含*辆越野车用于现场施工需求。

2.5 标段划分

本招标项目标段/标包划分：本项目分为*个土建安装劳务标。

2.6 资金来源

本项目由中国电建集团西北勘测设计研究有限公司利用自有资金予以解决，资金已落实。

3 投标人资格要求

3.1 本次招标要求投标人的资质、业绩、项目主要负责人满足下述要求，并在人员、业绩、设备、资金等方面具有相应的施工能力。

3.1.1资质要求：具有施工劳务资质或水利水电工程施工总承包*级及以上或建筑工程施工总承包*级及以上资质；同时具有有效的安全生产许可证。

3.1.2财务要求：提供最近1年的财务审计报告，财务状况良好。

3.1.3业绩要求：投标人在投标基准日期的近5年（****年1月1日-至今）内，承担过至少1项类似业绩（水利水电工程或建筑工程项目，业绩证明材料以合同（至少包含：合同封面、首页、金额页、签字盖章页）或中标通知书为准。

3.1.4项目主要负责人资格要求：

（1）项目经理：需同时具备以下资格能力：具有水利水电工程专业（或建筑工程专业）*级及以上注册建造师执业资格（且在本单位注册）并具有有效的安全生产考核合格证（B证）；中级及以上职称；未担任其它在建工程的项目经理（提供无在建声明）。

（2）项目负责人具备本专业现场管理工作经历和专业技术能力。

3.1.5 企业资信要求：

（1）具有良好的商业信誉,没有处于被责令停业，财产被接管、冻结及破产状态；

（2）投标人在近3年无违法、违纪事件、无质量和安全生产责任事故等发生；

（3）不是中国电力建设集团（股份）有限公司和中国电建西北院的禁入承包商；

（4）串标或其他违法行为废标的不允许再次参与投标；

（5）不被最高人民法院在“信用中国”网站（***.***********,***.**）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单；财务账户以及主要资产未被冻结、未被查封的(查询网址：****://******.*****.***.**/)；

（6）未被法院列为被执行人（查询网址：****://****.*****.***.**/*******/），且不能提供已经履行完毕相应生效判决确定的义务的；（被法院列为被执行人（查询网址：****://****.*****.***.**/*******/），招标人认为可能影响本招标项目执行且不能提供已经履行完毕相应生效判决确定的义务的。）

3.2 其他要求：具有投资参股关系的关联企业，或具有直接管理和被管理关系的母子公司，或同*母公司的子公司，或法定代表人为同*个人的两个及两个以上法人不得同时投标，否则均按废标处理。

3.3本次招标不接受联合体投标。

3.4本次招标资格审查采用资格后审方式，开标后由评标小组对投标人的资质进行审查，资格条件没有达到招标文件规定要求，评标小组将否决其投标资格。

4 招标文件的获取

4.1凡符合上述资质条件要求的，请于****年**月25日至**** 年**月**日，每日上午8:**时至**:**时，下午**:**时至**:**时（北京时间，不含法定公休日），将以下材料扫描后发至招标公告联系邮箱（邮箱号：**********@**.***），邮件注明“弓上劳务分包报名资料+单位名称全称”。